序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
---|
1 | 深交许(龙华)〔2018〕96号 | -- | 交通行政许可决定书n深交许(龙华)〔2018〕96号n n深圳市深水龙华水务有限公司:n你单位于2018年3月19日因 消火栓及配套管网建设项目 需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。n经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动:n一、在工业路与油联路、华明路、健民路、龙观东路、望成路、力劲工业园路、梅龙大道、人民路(锦绣江南段)、东环二路、东环一路、龙观大道、清泉路、清阳路进行龙华区消火栓及配套管网建设项目-第一标段施工。占用机动车道长3660米,宽2.5米,面积9150平方米。拟埋设管线的深度1.4米,管线尺寸为DN100、DN150、DN300、DN200。分批施工,许可一批,施工一批,完成一批,验收一批,验收合格后方可进入下一阶段施工。因项目点位分散,建设单位与辖区交管所进行一对一的对接关系,保证施工过程辖区交管所全面检查监管。n期限为2018年4月3日至2019年4月3日,共1年。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。n二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。n三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华交通运输局所在辖区检查验收。n四、你单位在施工期间必须接受龙华交通局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华交通局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华交通运输局将依法进行处罚。n本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。n n2018年4月3日n n抄送:龙华交通运输局养护监管科、深圳市交通行政执法支队龙华执法大队、龙华交通运输局民治交通运输管理所。 ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市交通运输委员会 | |
2 | 深交许(龙华)〔2018〕251号 | -- | 交通行政许可决定书n深交许(龙华)〔2018〕251号n n深圳市深水龙华水务有限公司:n你单位于2018年7月24日因 环观中路-观澜人民路给水管网改造工程 需要,提出 市政设施建设类审批 的申请收悉。n经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动:n一、在环观中路(人民路-大和路)、观澜人民路(环观中路-平安路口)新建给水管网。占用机动车道2300米,宽3.5米。拟埋设管线的深度2米,管线尺寸为DN800。n期限为2018年8月1日至2019年2月1日,共6个月。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。n二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。n三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华交通运输局检查验收。n四、你单位在施工期间必须接受龙华交通局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华交通局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华交通运输局将依法进行处罚。n本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。n n2018年7月31日n n抄送:龙华交通运输局养护监管科、深圳市交通行政执法支队龙华执法大队、龙华交通运输局观澜交通运输管理所。 ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市交通运输委员会 | |
3 | 深交许(龙华)﹝2019﹞146号 | 批复 | 占用、挖掘道路审批 交通行政许可决定书 深交许(龙华)〔2019〕146号 深圳市深水龙华水务有限公司、梅州市市政建设集团: 你单位于2019年5月5日因 龙华区消火栓及配套管网建设项目第一标段 施工需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。 经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动: 一、同意你单位在龙华区工业路与油联路、梅龙大道占用挖掘道路。占道范围:该工程梅龙大道第一阶段占用人行道:长120M×宽3M,占用机动车道:长3.5M×宽3M×2、长4M×宽1.5M×2、长3M×宽1.5M;第二阶段占用绿化带:长37 M×宽3M;第三阶段占用人行道:长120M×宽3M。工业路与油联路占用人行道:长286M×宽2M,占用机动车道:长95M×宽2M。(分阶段施工,每阶段20M,占用机动车道及路口路段夜间倒边施工,施工时间为22:00-06:00,白天恢复交通) 期限为2019年5月17日至2019年8月16日,共90天。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。 二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照交通警察部门批准通过的《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。 三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华管理局检查验收。 四、你单位在施工期间必须接受龙华管理局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华管理局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华管理局将依法进行处罚。 本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。 2019年5月17日 抄送:深圳市交通运输局龙华管理局养护监管科、深圳市交通运输行政执法支队龙华执法大队、深圳市交通运输局龙华管理局民治管理所、深圳市交通运输局龙华管理局龙华管理所。 ...更多 | 2019-05-20 | 2099-12-31 | 深圳市交通运输局 | |
4 | 深交许(龙华)﹝2019﹞12号 | 批复 | 占用、挖掘道路审批 交通行政许可决定书 深交许(龙华)〔2019〕12号 深圳市深水龙华水务有限公司、深圳市粤华建筑工程有限公司: 你单位于2018年12月12日因 茜坑水厂高压区二路给水管网改造工程 需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。 经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动: 一、同意你单位在华荣路占用挖掘道路。占道范围:该工程华荣路占用机动车道:长10米×宽3.5米×2。(22:00~06:00夜间施工,白天铺设钢板恢复交通,早晚高峰严禁施工) 期限为2019年1月7日至2019年1月14日,共7天。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。 二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照交通警察部门批准通过的《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。 三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保 持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华交通运输局检查验收。 四、你单位在施工期间必须接受龙华交通局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华交通局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华交通运输局将依法进行处罚。 本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。 2019年1月4日 抄送:龙华交通运输局养护监管科、深圳市交通行政执法支队龙华执法大队、龙华交通运输局大浪交通运输管理所。 ...更多 | 2019-01-09 | 2099-12-31 | 深圳市交通运输委员会 | |
5 | 深交许(龙华)﹝2019﹞85号 | 批复 | 占用、挖掘道路审批 交通行政许可决定书 深交许(龙华)〔2019〕85号 深圳市深水龙华水务有限公司、广东铭濠润建工有限公司: 你单位于2019年3月21日因 龙华区优质饮用水入户工程(2017) 施工需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。 经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动: 一、同意你单位在龙华区白石龙路(梅龙路至民塘路段)、民安路(世纪春城四期段)占用挖掘道路,白石龙路(梅龙路至民塘路段)占用机动车道:长60m×宽3m;民安路(世纪春城四期段)占用人行道:长20m×宽3m。(占用机动车道夜间施工,施工时间22:00-06:00,白天恢复交通)。具体交通疏解方案以交通警察部门最终审批意见为准。(早晚高峰严禁施工) 期限为2019年4月15日至2019年5月15日,共30天。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。 二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照交通警察部门批准通过的《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。 三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华管理局检查验收。 四、你单位在施工期间必须接受龙华管理局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华管理局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华管理局将依法进行处罚。 本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。 2019年4月12日 抄送:深圳市交通运输局龙华管理局养护监管科、深圳市交通运输行政执法支队龙华执法大队、深圳市交通运输局龙华管理局民治管理所。 ...更多 | 2019-04-12 | 2099-12-31 | 深圳市交通运输局 | |
6 | 深龙水保备案﹝2023﹞21号 | 深圳市龙华区水土保持方案备案回执 | 你单位申请的龙华茜坑水厂改扩建工程(项目代码:2111-440309-04-01-155714)水土保持方案备案资料已收悉。经核,申请资料齐备,我局接受该项目水土保持方案备案。 ...更多 | 2023-04-18 | 2026-04-17 | 深圳市龙华区水务局 | |
7 | 深交许(龙华)〔2018〕98号 | -- | 交通行政许可决定书n深交许(龙华)〔2018〕98号n n深圳市深水龙华水务有限公司:n你单位于2018年3月19日因 龙华社区给水管网改造工程(八期) 需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。n经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动:n一、在福前路、桔岭新村、田螺湖工业区、银星工业区、库坑新围仔南侧、大富工业区、陂老村西侧片区、库坑一路、大步巷社区西侧、大步巷老瓦窑片区进行龙华社区给水管网改造工程(八期)第三标段施工。工程占用人行道长4462米,宽0.8米,面积3569.6平方米;占用机动车道两处,分别为长1089米,宽0.8米,面积871.2平方米和长185米,宽0.8米,面积148平方米。拟埋设管线深度为1米,管线口径为DN100、DN150、DN200、DN300。分批施工,许可一批,施工一批,完成一批,验收一批,验收合格后方可进入下一阶段施工。因项目点位分散,建设单位与辖区交管所进行一对一的对接关系,保证施工过程辖区交管所全面检查监管。n期限为2018年4月3日至2019年4月3日,共1年。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。n二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。n三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华交通运输局所在辖区检查验收。n四、你单位在施工期间必须接受龙华交通局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华交通局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华交通运输局将依法进行处罚。n本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。n n2018年4月3日n n抄 ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市交通运输委员会 | |
8 | 深交许(光明)〔2019〕174号 | 批复 | 占用、挖掘道路审批交通行政许可决定书 案号:深交许(光明)〔2019〕 号 深圳市深水光明水务有限公司: 你公司于2019年7月17日向我局提出占用、挖掘道路审批的申请。经审查,申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市道路管理条例》规定的条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,相关决定如下: 准予你公司负责实施的富利北路市政管道更新工程的顶管施工受地质变化和设计变更影响,无法在原许可(原许可证深交许(光明)〔2019〕90号,原许可时限从2019年5月30日至2019年8月18日止)有效期内完工。延期占用富利北路西侧人行道面积160平方米(设置1个接驳井和4个工作井,每个长8米,宽4米);挖掘富利北路西侧人行道面积120平方米(设置1个接驳井和4个工作井,每个长8米,宽3米)。许可时限从2019年7月31日至2019年9月28日止。 科学合理安排工期,加快施工进度,尽快还路于民。 你公司在施工期间要严格做好安全文明措施,保持路面清洁,按规范设置安全标识,保障行人、车辆安全,并对地下管线采取保护措施。占用人行道进行围挡施工作业时,须预留安全的行人通过空间。道路挖掘前,应先用切割机进行路面面层切割。完工后,你公司须及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准修复损坏的道路及交通设施,并报深圳市交通运输局光明管理局检查验收。 根据交警部门审批的交通疏解方案做好施工期间的交通组织及疏解工作,并做好与当地社区及周边居民的沟通工作,确保交通出行安全、顺畅。 严格按照《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》(深建质安〔2017〕264号)及相关要求建设施工围挡。同时结合创建全国文明城市的工作要求,施工围挡外立面应刊载文明创建宣传通稿。 如涉及绿化、路灯迁改,请向光明区城市管理和综合执法局办理相关手续。 如需要延续已取得的行政许可有效期的,应当在该行政许可有效期届满三十日前向深圳市交通运输局提出申请。 本机关将在做出本决定之日起十日内向你公司颁发、送达路政许可证件。 2019年7月31日 ...更多 | 2019-07-31 | 2099-12-31 | 深圳市交通运输局 | |
9 | 深交许(龙华)〔2018〕102号 | -- | 交通行政许可决定书n深交许(龙华)〔2018〕102号n n深圳市深水龙华水务有限公司:n你单位于2018年3月19日因 龙华社区给水管网改造工程(八期) 需要,提出 占用、挖掘道路 的申请收悉。n经审查,你单位提交的申请材料齐全,符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定的条件,根据《行政许可法》第三十四条、第三十七条、第三十八条第一款的规定,决定准予交通行政许可,准予你单位依法从事下列活动:n一、在集市路、集市路与工业路交汇处路口、荣昌街与龙观大道交汇处、民清一路南侧人行道、华宁路东侧、布龙路北侧辅道进行龙华社区给水管网改造工程(八期)第二标段施工。工程占用人行道长370米,宽2.5米,面积925平方米;占用机动车道两处,两处均为长700米,宽2.5米,面积1750平方米。分批施工,许可一批,施工一批,完成一批,验收一批,验收合格后方可进入下一阶段施工。因项目点位分散,建设单位与辖区交管所进行一对一的对接关系,保证施工过程辖区交管所全面检查监管。n期限为2018年4月3日至2019年4月3日,共1年。请尽可能加快施工进度,减少道路占用面积和时间。n二、请你单位按照提交的《施工组织设计》开展施工作业并按照《交通疏解专项方案》做好施工期间的交通组织及疏解,确保道路交通不受影响。n三、请你单位聘请具备相应道路施工资质的公司进行施工,施工期间要严格做好施工安全措施,封闭围挡施工,保持路面清洁,设置好安全标识牌和施工宣传牌,保障行人、车辆安全,并承担施工期间全部安全责任。竣工后,你单位应当及时清理现场,按照不低于该段道路原有技术标准予以修复损坏的道路及交通设施,并通知龙华交通运输局所在辖区检查验收。n四、你单位在施工期间必须接受龙华交通局现场监管,同时每完成一段项目施工必须通知龙华交通局设施管理科(祁伟:23330180),我局将安排技术人员现场验收合格后方可进行下一阶段的施工。如果不按照以上决定或者相关协议施工,龙华交通运输局将依法进行处罚。n本机关将在作出本决定之日起5日内向你单位颁发、送达《深圳市占用、挖掘道路许可证》证件。n n2018年3月26日n n抄送:龙华交通运输局养护监管科、深圳市交通行政执法支队龙华执法大队、龙华交通运输局民治交通运输管理所。 ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市交通运输委员会 | |
10 | 深交许(龙华)﹝2024﹞304号 | 深圳市占用挖掘道路许可决定书 | 经审查,深圳市深水龙华水务有限公司所提交的占用挖掘道路申请符合《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国行政许可法》的程序和规定,决定准予交通行政许可,请依法从事下列活动:在龙华区黎光工业大道(三号路—龙华大道)进行黎光工业大道(三号路-龙华大道段)给水管新建工程施工,共占用挖掘机动车道长490米×宽3.5米(严格按照交警部门审核同意的交通疏解方案进行分段、错峰施工)。路政许可有效期90天,自批准之日起计算。(1、占用挖掘道路施工涉及给排水、电力、燃气、信号监控等现状市政管线的,施工前需征得相关管理单位同意并采取必要保护措施。2、每一阶段完工并恢复通行后方可进行下一阶段施工。3、须落实“三个有人指挥”,即占道施工起点有人指挥、占道工地车辆出入口进出车辆期间有人指挥、占用范围内车辆和非道路移动机械设备作业时有人指挥。4、早晚高峰严禁施工,夜间施工须设置夜闪灯,保持照明充足。) ...更多 | 2024-04-08 | 2024-07-07 | 深圳市交通运输局 |
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额(元) | 判决结果 | 判决日期 |
---|
1 | 保险纠纷 | (2021)粤0309民初2144号 | 被告 | 原告: 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 被告: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司,深圳市深水龙华水务有限公司 | -- | 准许原告中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司撤诉。
本案案件受理费808元,由原告负担 ...更多 | 2021-03-24 |
2 | 物权保护纠纷 | (2018)粤03民终20576号 | 被上诉人 | - | 186250 | 驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费4025元,由上诉人Z某某负担。
本判决为终审判决 ...更多 | 2018-12-10 |
3 | 用益物权纠纷 | (2017)粤03民终4878号 | 第三人 | - | -- | 本案按上诉人H某某自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。 ...更多 | 2017-03-27 |
4 | 用益物权纠纷 | (2016)粤0306民初13231号 | 第三人 | 原告: H某某 被告: 深圳市龙高峰经济发展有限公司,D某某 | -- | 驳回原告H某某的诉讼请求。
本案案件受理费79308元,由原告H某某负担。原告H某某已预交受理费25670元,申请缓交53638元,本院准许其缓交受理费53638元至2017年2月23日。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于深圳市中级人民法院 ...更多 | 2016-12-07 |
5 | 其他 | (2015)深宝法龙民初字第853-2号 | 被告 | 原告: S某某 被告: 深圳市深水龙华水务有限公司 | 1656 | 准许原告S某某撤回起诉。
本案案件受理费人民币360元,减半收取人民币180元,由原告负担,此费原告已预交918元。本院应退还原告人民币738元。 ...更多 | 2015-07-23 |
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
---|
1 | 其他 | (2021)粤0309民初2144号 | 其他 | - | 深圳市龙华区人民法院 | 2021-04-26 | |
2 | 其他 | (2021)粤0309民初2144号 | 其他 | - | 深圳市龙华区人民法院 | 2021-03-12 | |
3 | 财产损害赔偿纠纷 | (2018)粤03民终20576号 | 被上诉人 | - | 深圳市中级人民法院 | 2018-11-15 |