企业
开通会员 工程服务
企服商机
平台服务
企业服务
登录/注册
平台服务
企业服务
登录/注册
温州市名城建设开发有限公司
存续
长三角华东
施巍
913303001450437733
64000万元人民币
-
浙江省南汇街道南塘住宅区五组团商办楼601室、602室、701室、702室、801室、802室、901室、902室、1001室、1002室、1003室、1004室
建设库通过互联网公开数据分析，企业共有79项招标公告；土地交易91项。展开
业务往来客户 1
供应商 61
商机线索土地交易 90
招投标招标 37
中标 0
良好行为荣誉 12
工法 0
对外投资企业经营实力展现
股权穿透瞬息掌握企业关系
企业架构企业架构关联图
工商信息企业背景
严重行政处罚 0
行政处罚 7 历史 1 >
业务往来风险 0
经营异常 2
失信被执行人 0
被执行人 0
信用中国 50
裁判文书 159
法院公告 1
开庭公告 161
更多历史信息请 联系客服 或者拨打 400-023-5575
序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
|---|
1 | 当事人温州市名城建设开发有限公司于2023年5月5日在浙江省温州市鹿城区桥儿头路兴浦小区围墙外绿地实施了(温州)对擅自砍伐树木的行为,违反了《温州市城市绿化条例》第二十条第一款的规定,根据该树木离地1.3米处树干周长为62厘米(直径19.75厘米),依据《温州市城市树木价值标准》,广玉兰直径14厘米的价值为2400元。当事人擅自砍伐树木1株。依据《温州市综合行政执法常见执法事项行政处罚自由裁量权行使标准》(温综法发〔2021〕121号)城市绿化第6项,应处树木价值1倍以上2倍以下罚款。鉴于当事人积极配合调查,及时整改到位,且没有从重情节,依据《温州市综合行政执法行政处罚自由裁量权行使规定》(温综法发【2021】121号)第五条第二项、第三项,可从轻处罚。综上所述,依据《温州市城市绿化条例》第二十六条第一款之规定,对当事人处以罚款人民币贰仟肆佰元整。当否,请领导审批。的规定,对当事人作出如下行政处罚决定:1.处以罚款人民币贰仟肆佰元整(￥2,400.00) ...更多 | 1、处以罚款人民币贰仟肆佰元整(￥2,400.00) | 2400 | 温州鹿城区综合执法局（城管局） | 2023-07-01 | 温鹿综执罚决字2023第000894号 | |
2 | 当事人温州市名城建设开发有限公司于2022年11月4日在浙江省温州市鹿城区南塘二组团14幢北侧绿地实施了（温州）对占用城市绿地的行为，违反了《温州市城市绿化条例》第十九条第一款的规定，根据当事人占用温州市鹿城区南塘二组团14幢北侧绿地，占用绿地面积为67.23平方米 ...更多 | 罚款人民币叁万陆仟玖佰柒拾陆元伍角（￥36，976.50） | 36976 | 温州鹿城区综合执法局（城管局） | 2023-06-21 | 温鹿综执罚决字〔2022〕第001415号 | |
3 | 占用城市绿地案 | 责令当事人限期七日内恢复被占用绿地，并处以罚款人民币叁万陆仟玖佰柒拾陆元伍角 | 36976 | 鹿城区综合行政执法局 | 2022-11-06 | 〔2022〕第001415号 | |
4 | 2022年3月30日,我局执法人员朱张广、潘晓冬发现当事人在温州市鹿城区南塘街青龙道观西侧施工前未制定古树名木保护方案进行建设施工,当事人的行为违反了《浙江省古树名木保护办法》第十八条的规定,涉嫌建设单位施工前未制定古树名木保护方案进行建设。 ...更多 | 当事人为温州市鹿城区丽田桥改造工程的建设单位,2021年12月开始在温州市丽田桥北侧的古树名木保护范围内进行施工,施工场地内有编号为“古树名木No:001”古榕树一株,施工围挡设置在古榕树树冠垂直投影内3.6米,在施工前未制定保护方案。2022年4月29日,向当事人发《责令限期改正通知书》,责令当事人15日内制定保护方案。2022年5月13日,当事人制定古树名木保护方案,整改完毕。经查实,当事人为:温州市名城建设开发有限公司违法性质为:建设单位在施工前未制定古树名木保护方案进行施工。行政处罚种类:罚款。行政处罚依据:本机关认为当事人的上述行为已违反了《浙江省古树名木保护办法》第十八条之规定。依据《浙江省古树名木保护办法》第二十四条的规定,给予行政处罚。行政处罚决定:鉴于当事人积极配合调查且及时整改到位,依据《温州市综合行政执法行政处罚自由裁量权行使规定》(温综法发〔2021〕121号)第五条第二项、第三项、第十条第一项,可从轻处罚。根据《浙江省古树名木保护办法》第二十四条的规定,对当事人处以罚款人民币壹万元整。做出行政处罚机关名称:温州市鹿城区综合行政执法局。 ...更多 | 10000 | 浙江省温州市鹿城区综合行政执法局 | 2022-06-27 | 温鹿综执罚决字〔2022〕第12-0259号 | |
5 | 温州市名城建设开发有限公司其他违法 | 违法事实:1.你公司取得温州市管道燃气有限公司开具的三份增值税普通发票,1、发票代码:233001320243,开票日期:2013年10月28日,发票名称:预埋费,发票号码:00253699,发票金额590900元;2、发票代码:233001320243,开票日期:2013年10月29日,发票名称:预埋费,发票号码:00253700,发票金额1810020元;3、发票代码:233001320243,开票日期:2014年8月5日,发票名称:预埋费,发票号码:00717701,发票金额1673180元。上述三份普通发票的备注栏注明补智能表差价260元,一共1310户,IC卡费总金额为340600元,已于取得发票当月列入开发成本。你公司在2014-2016年间收取业主IC卡报装费“代收款”151840元,已冲减成本,但未缴纳营业税、增值税、所得税及附加税费。2、根据温州市人民政府办公室(2012)97号文件规定,原国税局干部宿舍在2012年吴桥路保障性安居工程由温州市名城建设开发有限公司承接,土地面积5384平方米。该公司于2015年1月19日缴纳入库该部分土地2014年城镇土地使用税80760元,单位税额为15元。根据温州市人民政府办公室温政办[2016]43号文件中温州市区城镇土地报装费收入使用税征收范围土地等级划分及适应税额标准规定,吴桥路保障性安居房级别为(二级)10元/平方米,应纳城镇土地使用税每年为53840元。综合上述,你公司多列支出及未申报税款造成少缴税款的行为已构成偷税。处罚依据:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条,《浙江省税务行政处罚裁量基准》(2017年第3号公告)之规定处罚决定:对你公司2014-2016年度营业税6097元,城市维护建设税526.46元,企业所得税11758.96元,2015-2016年度城镇土地使用税107680元,2016年5-12月增值税1423.81元处以50%的罚款计63743.20元。 ...更多 | 63743 | 温州市税务局 | 2021-02-02 | 温税稽罚〔2021〕7 | |
6 | 1、由于疫情、土方、渣土外运困难等原因导致工期延误半年。2、未及时与承包人签订抗疫费用、工期的补充协议。3、设计变更调整价款与工程款不同期同比例支付。4、未提供合同文件收发联络制度。 ...更多 | -- | -- | 温州市住房和城乡建设局 | 2020-08-31 | -- | |
7 | 合同收发制度未落实到位。 | -- | -- | 温州市住房和城乡建设局 | 2020-08-31 | -- |
序号 | 列入经营异常原因 | 列入日期 | 做出决定机关（移入） | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 做出决定机关（移出） |
|---|
1 | 2016年度未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 ...更多 | 2017-07-10 | 温州市市场监督管理局 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业，可以在补报未报年份的年度报告并公示后，申请移出 ...更多 | 2017-08-07 | 温州市市场监督管理局 |
2 | 2015年度未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 ...更多 | 2016-07-01 | 温州市市场监督管理局 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业，可以在补报未报年份的年度报告并公示后，申请移出 ...更多 | 2017-08-07 | 温州市市场监督管理局 |
信用中国 50 
序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
|---|
1 | 330302202200040 | 330302202200040 | 同意 | 2023-05-10 | 2099-12-31 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | |
2 | 330301201124832995765 | 330301201124832995765 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 2020-12-01 | 2099-12-31 | 浙江省行政权力运行系统-2 | |
3 | 2022015 | 2022015 | 同意 | 2022-05-12 | 2099-12-31 | 温州市鹿城区农业农村局 | |
4 | 330302200914874318238 | 330302200914874318238 | 生产建设项目水土保持设施验收报备 | 2020-09-14 | 2099-12-31 | 浙江省行政权力运行系统-2 | |
5 | 330301191911122000001 | 330301201911130101 | 瓯浦垟公共租赁住房（廉租房）建设工程二期 | 2019-11-13 | 2099-12-31 | 浙江省建筑管理局 | |
6 | 温鹿综许﹝2023﹞12-153号 | 330302231113898971020 | 临时性建筑物搭建、堆放物料审批 | 2023-11-14 | 2099-12-31 | 鹿城区综合行政执法局 | |
7 | 330302202200037 | 330302202200037 | 同意 | 2022-10-24 | 2099-12-31 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | |
8 | 温鹿综许字﹝2022﹞第0209号 | 330302220408875937919 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质行政许可 | 2022-04-08 | 2099-12-31 | 温州市鹿城区综合行政执法局 | |
9 | 330302202200038 | 330302202200038 | 同意 | 2022-10-24 | 2099-12-31 | 温州市自然资源和规划局鹿城分局 | |
10 | 温瓯环建〔2015〕74号 | -- | 非核与辐射建设项目环境影响评价报告书审批 | -- | 2065-04-20 | 瓯海区行政审批服务中心环保窗口 |
共 39 条
- 1
- 2
- 3
- 4
裁判文书 159
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额（元） | 判决结果 | 判决日期 |
|---|
1 | -- | （2023）浙03民终5704号 | 其他 | - | 3772273.45 | 一、撤销浙江省温州市鹿城区人民法院（2023）浙0302民初2143号民事判决；
二、某公司于本判决生效之日起30日内赔偿某公司、某公司名城广场Ａ馆一层空置面积1358ｍ²经济损失（截至2022年12月31日止的经济损失3404205.11元，从2023年1月1日起至名城广场Ａ馆一层空置面积1358ｍ²落位完成之日止，按每月368068.34元计算经济损失赔偿额；
三、某公司于本判决生效之日起30日内赔偿某公司、某公司因未履行商业安置落位义务所造成名城广场Ａ馆二、三、四层及Ｂ馆的经济损失（截至2022年12月31日止的经济损失210万元，从2023年1月1日起至名城广场Ａ馆一层空置面积1358ｍ²落位完成之日止，按每月10万元计算经济损失赔偿额）；
四、驳回某公司、某公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费254538元，由某公司、某公司负担195539元，某公司负担58999元。二审案件受理费212135元，由某公司、某公司负担161806元，某公司负担50329元。
本判决为终审判决 ...更多 | 2024-02-02 |
2 | -- | （2024）浙0302民初7号 | 其他 | - | -- | 驳回原告谢某的起诉。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院 ...更多 | 2024-01-19 |
3 | 执行异议之诉 | （2022）沪0117民初9780号 | 第三人 | 原告： Z某某 被告： 上海峰宁经贸有限公司,立申（上海）资产管理有限公司 | -- | 本案按原告Z某某撤回起诉处理 | 2022-09-07 |
4 | 合同纠纷 | （2022）浙民申2190号 | 被告 | - | -- | 驳回浙江顺景建设有限公司的再审申请。
（此页无正文） | 2022-07-21 |
5 | 合同纠纷 | （2020）浙0302民初8905号 | 被告 | 原告： 浙江创业建设工程有限公司 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | -- | 一、被告温州市名城建设开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江创业建设工程有限公司工期延误造成的各项损失合计5277002元；二、驳回原告浙江创业建设工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费71379元，减半收取35689.5元，由原告浙江创业建设工程有限公司负担11320元，被告温州市名城建设开发有限公司负担24369.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。 ...更多 | 2021-12-29 |
6 | 合同纠纷 | （2021）最高法民申3169号 | 申请人 | - | -- | 驳回温州市名城建设开发有限公司的再审申请 | 2021-06-18 |
7 | 物权保护纠纷 | （2020）浙03民终5250号 | 被上诉人 | - | 156900 | 驳回上诉，维持原判。
二审受理费3438元，由温州市鹿城区万里桥大厦第三届业主委员会负担。
本判决为终审判决 ...更多 | 2020-11-25 |
8 | 合同纠纷 | （2020）浙民终313号 | 上诉人 | - | 244432000 | 驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1263960元，由W某某、Q某某负担476899元，由温州市名城建设开发有限公司负担787061元。
本判决为终审判决 ...更多 | 2020-09-24 |
9 | 其他 | （2020）浙03民初306号 | 被告 | 原告： 温州市安技防范配套工程有限公司 被告： 温州市名城建设开发有限公司,温州市名城建设投资集团有限公司,温州市城市物业管理服务有限公司,W某某书,温州旧城网络科技有限公司 | 356533 | 准许温州市安技防范配套工程有限公司撤诉。
案件受理费6648元，减半收取3324元，由温州市安技防范配套工程有限公司负担 ...更多 | 2020-08-24 |
10 | 其他 | （2020）浙03执547号 | 被执行人 | - | -- | 通知如下：
本院（2020）浙03执547号案件执行完毕 | 2020-08-03 |
共 159 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 16
法院公告 1
-
序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
|---|
1 | 送达公告 | 所有权确认纠纷 | C某某 | 温州市鹿城区人民法院 | 2019-08-21 |
开庭公告 161
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
|---|
1 | -- | （2024）浙0302民初3337号 | 被告 | 原告： H某某 被告： 国网浙江省电力有限公司温州供电公司,温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2024-05-13 | |
2 | -- | （2024）浙03民终1442号 | 被上诉人 | - | 温州市中级人民法院 | 2024-03-22 | |
3 | -- | （2024）浙0302民初7号 | 被告 | 原告： X某某 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2024-01-26 | |
4 | -- | （2023）浙03民终5704号 | 第三人 | - | 温州市中级人民法院 | 2024-01-10 | |
5 | -- | （2023）浙03民终5704号 | 第三人 | - | 温州市中级人民法院 | 2023-12-19 | |
6 | -- | （2023）浙0302民初9929号 | 被告 | 原告： 温州市百安物业管理有限公司 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2023-11-29 | |
7 | 相邻关系纠纷 | （2018）浙0302立预251号 | 被告 | 原告： 温州市鹿城区国脉花苑业主委员会 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2023-11-02 | |
8 | 相邻关系纠纷 | （2018）浙0302立预251号 | 被告 | 原告： 温州市鹿城区国脉花苑业主委员会 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2023-10-18 | |
9 | 排除妨害纠纷 | （2023）浙0302民诉前调5668号 | 原告 | 原告： 温州市名城建设开发有限公司 被告： 温州凯旋物业管理有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2023-09-05 | |
10 | 合同纠纷 | （2023）浙0302民初1783号 | 被告 | 原告： 温州大工联房地产开发公司 被告： 温州市名城建设开发有限公司 | 温州市鹿城区人民法院 | 2023-08-24 |
共 161 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 17
收起