序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
---|
1 | 未依法履行职责 | 列入不良行为记录名单 | -- | 阿里地区住房和城乡建设局 | 2022-04-12 | -- | |
2 | 未办理施工许可证 | 列入不良行为记录名单 | -- | 城关区住建局 | 2020-11-17 | -- |
序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
---|
1 | 城关城管许可(占道)﹝2024﹞186号 | 城关区城市管理和综合执法局行政审批决定书 | 你(单位)提出的关于设置施工围挡的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 西藏拉萨市城关区城市管理和综合执法局 | |
2 | 藏建公示﹝2023﹞20号 | 安全生产许可证 | 建筑施工 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | 西藏自治区住房和城乡建设厅 | |
3 | 拉环评审﹝2022﹞21号 | 关于圣城综合写字楼F、G座建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请批复 | 项目位于拉萨市城关区金珠西路109号地块,总用地面积为11389平方米,其中9189平方米用地用于公共绿地建设,其余2200平方米用于圣城综合办公楼F、G座两栋办公楼建设,地上计容总建筑面积14985.98平方米,地下建筑面积9073.88平方米,地下室出地面楼梯间及附属建筑面积44平方米;公园面积9189平方米,按城市公园绿化设计要求进行绿化。其中绿地面积6621.93平方米,绿地率72.06%。停车位共计179个,全部为地下停车位。 ...更多 | 2022-03-25 | 2099-12-31 | 拉萨市生态环境局 |
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额(元) | 判决结果 | 判决日期 |
---|
1 | 合同纠纷 | (2021)藏民申3号 | 上诉人 | - | -- | 驳回西藏铭信建筑劳务有限责任公司的再审申请 | 2021-01-28 |
2 | 合同纠纷 | (2019)藏01民终615号 | 上诉人 | - | 3356900 | 一、撤销西藏自治区堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103民初1126号民事判决第三项;
二、维持西藏自治区堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103民初1126号民事判决第四项、第五项;
三、变更西藏自治区堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103民初1126号民事判决第一项为“西藏铭信建筑劳务有限责任公司于本判决生效之日起十日内向Q某某支付保证金2700000元”;
四、变更西藏自治区堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103民初1126号民事判决第二项为“西藏铭信建筑劳务有限责任公司于本判决生效之日起十日内向Q某某支付窝工费650000元”;
五、驳回上诉人的其他铭信建筑劳务有限责任公司诉讼请求;
一审案件受理费40329元,减半收取20164.5元,由被上诉人Q某某负担4046.7元,由上诉人西藏铭信建筑劳务有限责任公司负担16117.84元;反诉费用6900元,由上诉人西藏铭信建筑劳务有限责任公司负担。二审案件受理费79867.12元,由上诉人西藏铭信建筑劳务有限责任公司负担32235.68元,由被上诉人Q某某负担47631.44元。
本判决为终审判决 ...更多 | 2019-12-18 |
3 | 合同纠纷 | (2018)藏0103民初1126号 | 被告 | 被告: 洪海涛,西藏圣城建设集团有限公司,拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 4156880 | 一、被告西藏铭信建筑劳务有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告Q某某支付保证金2700000元及保证金占用利息135980元;
二、被告西藏铭信建筑劳务有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告Q某某支付窝工费1314000元;
三、被告西藏圣城建设集团有限公司上述支付义务承担连带责任;
四、驳回原告Q某某的其他诉讼请求;
五、驳回反诉原告西藏铭信建筑劳务有限责任公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费40329元,减半收取20164.5元,由原告Q某某负担197.72元,由被告西藏铭信建筑劳务有限责任公司负担19966.78元;反诉费用6900元,由被告西藏铭信建筑劳务有限责任公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于拉萨市中级人民法院 ...更多 | 2018-12-16 |
4 | 买卖合同纠纷 | (2018)藏0102执342号 | 其他 | - | -- | -- | 2018-07-13 |
5 | 买卖合同纠纷 | (2017)藏01民终628号 | 上诉人 | - | 400351 | 驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费7305.27元(上诉人西藏圣城建设集团有限公司已预交),由上诉人西藏圣城建设集团有限公司负担。
本判决为终审判决。 ...更多 | 2017-12-28 |
6 | 买卖合同纠纷 | (2017)藏0102民初938号 | 被告 | 原告: 西藏新生建材设备有限公司 被告: H某某,西藏圣城建设集团有限公司,西藏鑫发强建设有限公司 | 360351.5 | 一、被告西藏圣城建设集团有限公司与本判决生生效之日起十日内向原告西藏新生建材设备有限公司支付货款311910元及违约金48441.5元。
二、驳回原告西藏新生建材设备有限公司的其他诉讼请求。
如果被告西藏圣城建设集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费7305.27元(原告已预交),由原告西藏新生建材设备有限公司自行承担729.89元,被告西藏圣城建设集团有限公司负担6575.38(限与上述款项同期支付)。
如不服本判决,可自本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于西藏自治区拉萨市中级人民法院。
在上诉期满后七日内仍未缴纳上诉案件受理费的按自动撤回上诉处理。 ...更多 | 2017-10-09 |
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
---|
1 | 建设工程施工合同纠纷 | (2022)藏0102民初3837号 | 原告 | 原告: 西藏圣城建设集团有限公司 被告: 西藏文化旅游创意园区管理委员会 | 拉萨市城关区人民法院 | 2023-09-11 | |
2 | 建设工程施工合同纠纷 | (2022)藏0102民初3838号 | 原告 | 原告: 西藏圣城建设集团有限公司 被告: 西藏慈觉林文化创意投资有限公司 | 拉萨市城关区人民法院 | 2023-09-11 | |
3 | 劳务合同纠纷 | (2023)藏2522民初75号 | 被告 | 原告: P某某,Q某某 被告: F某某,西藏圣城建设集团有限公司 | 札达县人民法院 | 2023-09-01 | |
4 | 劳务合同纠纷 | (2023)藏2522民初75号 | 被告 | 原告: P某某,Q某某,S某某,欧珠旦木真,D某某 被告: 西藏圣城建设集团有限公司,F某某 | 札达县人民法院 | 2023-07-04 | |
5 | 劳务合同纠纷 | (2023)藏2522民初75号 | 被告 | 原告: P某某,Q某某,S某某,欧珠旦木真,D某某 被告: 西藏圣城建设集团有限公司,F某某 | 札达县人民法院 | 2023-07-04 | |
6 | 建设工程施工合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 西藏圣城建设集团有限公司 被告: 西藏文化旅游创意园区管理委员会 | 拉萨市城关区人民法院 | 2023-02-07 | |
7 | 建设工程施工合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 西藏圣城建设集团有限公司 被告: 西藏慈觉林文化创意投资有限公司 | 拉萨市城关区人民法院 | 2023-02-07 | |
8 | 建设工程施工合同纠纷 | (2019)藏01民终615号 | 原告 | 原告: 西藏铭信建筑劳务有限责任公司,西藏圣城建设集团有限公司,H某某 被告: 拉萨市城市建设投资经营有限公司,Q某某 | 西藏自治区拉萨市中级人民法院 | 2019-09-26 | |
9 | 建设工程施工合同纠纷 | (2019)藏01民终615号 | 原告 | 原告: 西藏铭信建筑劳务有限责任公司,西藏圣城建设集团有限公司,H某某 被告: 拉萨市城市建设投资经营有限公司,Q某某 | 西藏自治区拉萨市中级人民法院 | 2019-09-23 |